承包人就此次疫情可以主张的索赔事项有哪些
1、如果承包人因新冠疫情无法按原定计划复工开工的，承包人不承担民事责任，工期应当顺延。《合同法》第一百一十七条规定：当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2、工程本身的损害，以及由此导致的第三方人员伤亡、财产损失，还有运输至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害，均由发包人承担。 发包人和承包人人员伤亡的费用，由各自所在单位负责。 承包人的机械设备损坏及停工损失，由承包人自行承担。
3、法律分析： 工程本身的损害，因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。 发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。 承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。
4、当然要赔付违约金的。突发事件导致经营困难，这属于商业风险， 这并不属于法定的解除合同的事由。既然是承租人单方面解除合同，那就构成违约，需要承担违约责任。根据租房合同中的违约条款确定违约一方需要承担何种违约责任。如果合同中写明了违约方需要交付违约金，那就按照约定赔付违约金的。
5、由合同引起的索赔1 合同变更合同变更是指施工合同履行过程中，对合同范围内的条款进行的修改和补充，如签订新的变更协议、备忘录、修正案，发包人下达工程变更指令等。对于一个较复杂的建设工程，合同变更会有几十项甚至更多，每一变更事项都有可能成为索赔依据。
因肺炎疫情导致停工期间的损失应当如何分摊
1、因疫情原因导致停工期间的损失，可以因为不可抗力的原因而免除部分或全部责任。非因为不可抗力原因而造成损失的，应当由责任主体承担责任。【法律依据】根据《合同法》第一百一十七条，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响；部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。
2、停工费用由双方分担，但停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。【法律依据】根据《关于妥善处理新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间劳动关系问题的通知》规定，停工时间在一个工资支付周期内，企业应正常支付职工工资。
3、超过一个工资支付周期的，若劳动者提供了正常劳动，则支付给劳动者的劳动报酬不得低于当地的最低工资标准；如没有提供正常劳动，应按国家有关规定办理。企业因受疫情影响导致停工停产的，未超过一个工资支付周期（最长三十日）的，应当按照正常工作时间支付工资。
4、仔细清算好停工停产具体损失的项目在这次疫情期间，损失最为严重的莫过于那些生产一线、物资生产等相关制造业企业，因为无法正常生产，也无法取得经济收入，各方面都带来严重影响。
5、政府隔离导致不能上班 按照《关于妥善处理新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间劳动关系问题的通知》显示：因政府隔离措施或采取其他紧急措施导致不能上班的员工，公司应当支付员工在此期间的工资。
新型冠状病毒疫情导致合同违约损失如何进行赔偿
根据《关于在防治传染性非典型肺炎期间依法做好人民法院相关审判、执行工作的通知》的规定，“按原合同履行对一方当事人的权益有重大影响的合同纠纷案件，可以根据具体情况，适用公平原则处理。”因此，对于新型冠状病毒疫情造成的合同违约损失，法院判决一般会根据具体情况，适用公平原则由合同双方分担。
”因此，对于新型冠状病毒疫情造成的合同违约损失，法院判决一般会根据具体情况，适用公平原则由合同双方分担。【法律依据】《中华人民共和国合同法》第三条：合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方。第六条：当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。
新型冠状病毒疫情导致合同违约损失的赔偿方式是因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
疫情期间造成了损失怎么办
”因此，对于新型冠状病毒疫情造成的合同违约损失，法院判决一般会根据具体情况，适用公平原则由合同双方分担。【法律依据】《中华人民共和国合同法》第三条：合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方。第六条：当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。
因疫情原因导致停工期间的损失，可以因为不可抗力的原因而免除部分或全部责任。非因为不可抗力原因而造成损失的，应当由责任主体承担责任。【法律依据】根据《合同法》第一百一十七条，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。
关于疫情导致的疾病，保险公司一般是不予以赔偿。《保险法》第二十二条保险事故发生后，按照保险合同请求保险人赔偿或者给付保险金时，投保人、被保险人或者受益人应当向保险人提供其所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的证明和资料。
根据《关于在防治传染性非典型肺炎期间依法做好人民法院相关审判、执行工作的通知》的规定，“按原合同履行对一方当事人的权益有重大影响的合同纠纷案件，可以根据具体情况，适用公平原则处理。”因此，对于新型冠状病毒疫情造成的合同违约损失，法院判决一般会根据具体情况，适用公平原则由合同双方分担。
因疫情的影响无法继续履行合同的当事人，双方可以协商变更合同或者解除合同。造成的损失，可以因为不可抗力的原因而免除部分或全部责任。但是当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
第一百三十条 管理人未依照本法规定勤勉尽责，忠实执行职务的，人民法院可以依法处以罚款；给债权人、债务人或者第三人造成损失的，依法承担赔偿责任。
新型冠状病毒疫情导致合同违约损失怎样赔偿
根据《关于在防治传染性非典型肺炎期间依法做好人民法院相关审判、执行工作的通知》的规定，“按原合同履行对一方当事人的权益有重大影响的合同纠纷案件，可以根据具体情况，适用公平原则处理。”因此，对于新型冠状病毒疫情造成的合同违约损失，法院判决一般会根据具体情况，适用公平原则由合同双方分担。
新型冠状病毒疫情导致合同违约损失的赔偿方式是因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
因疫情的影响无法继续履行合同的当事人，双方可以协商变更合同或者解除合同。造成的损失，可以因为不可抗力的原因而免除部分或全部责任。但是当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
”因此，对于新型冠状病毒疫情造成的合同违约损失，法院判决一般会根据具体情况，适用公平原则由合同双方分担。【法律依据】《中华人民共和国合同法》第三条：合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方。第六条：当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。
本文来自作者[琼尉]投稿，不代表绿小宝立场，如若转载，请注明出处：https://wak.gzost.cn/keji/202505-2344.html
评论列表（4条）
我是绿小宝的签约作者“琼尉”！
希望本篇文章《公司疫情损失怎么算（疫情期间公司损失报告）》能对你有所帮助！
本站[绿小宝]内容主要涵盖：国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览：承包人就此次疫情可以主张的索赔事项有哪些 1、如果承包人因新冠疫情无法按原定计划复工开工的，承包人不承担民事责任，工期应当顺延。《合同法...